Образец договора на остекление, утепление и отделку балкона

ООО «Балкон54» в лице директора Дитрих Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________________, паспорт: серия ______ № __________, выдан ________________________________________________, зарегистрированный по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик выполняет комплекс работ по внутренней отделке балкона/лоджии по адресу: ____________________________________________________________, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.

2. Сумма договора

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ______________________________ рублей.

2.2. Предоплата в размере __________________ рублей вносится до начала выполнения работ.

2.3. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком при подписании Акта выполненных работ.

2.4. В случае согласованного сторонами изменения объёма работ стоимость договора может быть изменена.

3. Срок выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: «___» __________ 2026 г.

3.2. Работы выполняются в течение ______ дней с даты, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

4. Права и обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы качественно и в установленный срок. Объём и содержание работ определяются Приложением №1 к настоящему договору.

4.1.2. Предоставить гарантию сроком один год с момента подписания Акта выполненных работ. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить услуги и необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.

4.2.2. Предоставлять по запросу Подрядчика необходимые уточнения и сведения по заказу.

4.3. Подрядчик вправе приостановить выполнение заказа в случае, если Заказчик не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостановить оплату в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.

4.4.2. Контролировать выполнение заказа, не вмешиваясь в профессиональную компетенцию Подрядчика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. Ответственность сторон определяется действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Проверка качества выполненных работ осуществляется при их приёмке и фиксируется в двустороннем Акте выполненных работ.

5.4. Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения договора, при условии их документального подтверждения.

6.2. Освобождение от ответственности действует только на период действия указанных обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону о начале и прекращении таких обстоятельств.

6.4. Срок выполнения обязательств переносится соразмерно продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все споры и разногласия решаются сторонами путём переговоров, а при недостижении соглашения — в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в письменной форме и при наличии подписей уполномоченных представителей сторон.

7.4. К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

---

ООО «Балкон54» в лице директора Дитрих Владимира Александровича и ________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт о том, что ООО «Балкон54» выполнило комплекс работ по договору подряда № ______ от «___» __________ 2026 г. по внутренней отделке балкона/лоджии по адресу: ____________________________________________________________.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.